Ярослав Р. обратился в суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю о взыскании денежных средств за невыполненные работы, неустойки, убытков и компенсации морального вреда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что между сторонами был заключен договор подряда на выполнение комплекса отделочных и монтажных работ в квартире истца общей стоимостью 450 500 рублей. Впоследствии стороны договорились о выполнении дополнительных работ на сумму 277 000 рублей.

Истец передал ответчику 578 000 рублей в счет оплаты работ. Однако, как установил суд, подрядчик нарушил условия договора: работы выполнены ненадлежащим образом всего на 294 400 рублей, не соблюдены сроки выполнения работ, результат работ не передан заказчику.

Также, в ходе выполнения работ работник повредил кран на стояке горячего водоснабжения, что привело к затоплению двух соседних квартир. Истец компенсировал причиненный ущерб собственникам этих квартир в общей сумме 210 000 рублей. Дополнительно установлено, что ответчик не выполнил работы по монтажу радиаторов отопления к началу отопительного сезона, что потребовало от истца затрат на устранение недостатков в размере 15 033 рубля.

Кроме того, согласно расписке ответчик получил от истца 70 000 рублей в качестве займа со сроком возврата, однако в установленный срок ответчик сумму займа не вернул.

Исследовав представленные в материалах дела доказательства, а также позицию сторон, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований.

Решением Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда с индивидуального предпринимателя в пользу Ярослава Р. взысканы: стоимость невыполненных работ - 283 600 рублей, неустойка за нарушение сроков выполнения работ - 433 100 рублей, задолженность по договору займа - 70 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами - 8 008 рублей, убытки, связанные с возмещением ущерба от затопления - 210 000 рублей, расходы на устранение недостатков работ - 15 033 рубля, компенсация морального вреда - 50 000 рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке - 445 866 рублей, а также судебные расходы - 11 500 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.